Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме …




Скачать 331.12 Kb.
НазваниеИнструкция участникам открытого аукциона в электронной форме …
страница3/3
Дата конвертации24.01.2013
Размер331.12 Kb.
ТипИнструкция
1   2   3

ЦЕНА КОНТРАКТА

    1. Цена контракта включает общую стоимость работ с учетом всех материалов.

Цена контракта определяется локальной сметой (Приложение №2) и по результатам торгов согласована Сторонами с применением поправочного коэффициента ___ в размере ______ рублей, в т.ч. НДС в размере ____________рублей.

    1. Цена государственного контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.

  1. Порядок расчетов

    1. Оплата по Контракту осуществляется из средств федерального бюджета по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

    2. Авансирование Подрядчика не предусмотрено. Окончательный расчет в течение 10 календарных дней по факту выполненных работ, после получения от поставщика счета. Основанием для выставления счета является выполнение Подрядчиком работ по настоящему Контракту, передача Государственному заказчику счета-фактуры, подписание Сторонами актов сдачи-приемки работ, форм № КС-2 и КС-3.

  1. ОБЯЗАННОСТИ и права СТОРОН

    1. Подрядчик обязан:

      1. Выполнить работы в течение срока, указанного в настоящем Контракте.

      2. Согласовать с Государственным заказчиком точное время и дату сдачи-приемки работ.

      3. Выполнять работы качественно и с соблюдением соответствующих действующих норм.

      4. Закупить и использовать необходимые материалы для производства работ в соответствии с техническим заданием и локальной сметой.

      5. Исполнять полученные в ходе работ указания Государственного заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в профессиональную деятельность Подрядчика.

      6. Немедленно письменно предупредить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

  • иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Если Государственный заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны Подрядчика о вышеуказанных обстоятельствах, в разумный срок, но в любом случае не превышающий 10 (десяти) дней не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и своевременному выполнению Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на Государственного заказчика, при этом он не несет ответственности за невыполнение работ в установленные сроки.

Если Подрядчик не предупредит Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного на предупреждение срока или вопреки своевременному указанию Государственного заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

      1. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Государственным заказчиком полную ответственность за надлежащее исполнение работ и координацию их деятельности.

      2. Устранять дефекты выполненных работ за свой счет в течение гарантийного срока на выполненные работы, равного 24 (Двадцати четырём) месяцам (либо расширенной гарантией по отдельным элементам и системам) со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Устранение дефектов производится в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Государственным заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов несет Подрядчик.

      3. Для приемки работ по их завершению передать Государственному заказчику два экземпляра актов сдачи-приемки работ, форм № КС-2, КС-3, а так же счёт и счет-фактуру.

      4. Участвовать в сдаче-приемке выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

      5. Предоставить сертификаты, обязательные для используемых материалов, и иные документы, подтверждающие качество используемых материалов, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации.

      6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества Государственного заказчика при выполнении работ и в течение гарантийного срока.

      7. Нести ответственность за соблюдение пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

    1. Подрядчик вправе:

      1. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту с согласия Государственного заказчика третьих лиц (субподрядчиков) при наличии у последних соответствующих сертификатов и полномочий на выполнение данных работ.

    1.  Государственный заказчик обязан:

      1. Обеспечивать Подрядчику свободный доступ к месту проведения работ в течение всего срока действия Контракта.

      2. Письменно заявить Подрядчику в течение трех суток об обнаружении отступлений в работах, которые могут ухудшать качество работ или иные недостатки, обнаруженных в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ.

      3. Принять выполненные работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик выполненных работ и использованных материалов, подписать акты сдачи-приемки работ, формы № КС-2, КС-3 и передать один экземпляр Подрядчику.

      4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

    1. Государственный заказчик вправе:

      1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также правильностью использования Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в профессиональную деятельность Подрядчика.

  1. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

    1. По завершении выполнения работ Подрядчик направляет в адрес Государственного заказчика два экземпляра актов сдачи-приемки работ, форм № КС-2, КС-3, а так же счет и счет-фактуру.

    2. Государственный заказчик обязан в пятидневный срок со дня получения актов подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ.

    3. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика принять работу составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и согласованными Сторонами сроками их устранения.

    4. До приемки законченного ремонта помещения, оговоренного Сторонами в заявке, риск повреждения такого помещения несет Подрядчик.

  1. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

    1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность используемых при работах материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид материалов, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    2. На результат выполненных работ Подрядчик дает гарантию 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

    3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

    4. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

    5. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, то Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Подрядчику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

    6. Государственный заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

      1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

      2. в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

      3. в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

      4. если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

    1. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующего надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обстоятельства подтверждаются справкой компетентного органа исполнительной власти.

    2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

    3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

    4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

  1. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

    1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

    2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему государственному Контракту решаются в судебном порядке. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

    3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

  1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

    1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания.

    2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

    3. Подрядчик представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

    4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

    5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

    6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к настоящему контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

-

  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН



Заказчик:

Арбитражный суд Мурманской области

(л/с 03491196400)

183049, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 20

тел. (8152) 45-36-18, факс (8152) 44-26-51

Банковские реквизиты:

ИНН 5191501815 КПП 519001001

р/с 40105810300000010002

в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл.

г. Мурманск

БИК 044705001


Исполнитель:



____________ ______________


Приложение 1 к Контракту

от «__» ____________ 2012 года № __

Сметная документация

Заказчик

Подрядчик







_____________________

__________________



1   2   3

Похожие:

Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconПротокол открытого аукциона в электронной форме
Дата и время начала проведения аукциона: 25 ноября 2009 г в 9: 00 по московскому времени
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconДокументация об аукционе по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования...
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconРегламент проведения закупок финансовых услуг для нужд Открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы»
Iv. Отбор финансовой организации путем проведения открытого аукциона в электронной форме 7
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconО проведении открытого аукциона в электронной форме
Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconЗаявка на проведение открытого аукциона в электронной форме
Наименование заказчика (структурное подразделение Администрации городского поселения Лянтор)
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconО проведении открытого аукциона в электронной форме
Красногорского городского поселения с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconПриложение к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме
Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (окдп)
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconПроект подготовлен оэ 18. 09. 2012 Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
О внесении изменений в постановление администрации от 26 июля 2012 года №132 о проведении открытого аукциона в электронной форме
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconДокументация проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку
Заказчик – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический)...
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconДокументация проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку
Заказчик – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический)...
Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница