Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме …




Скачать 331.12 Kb.
НазваниеИнструкция участникам открытого аукциона в электронной форме …
страница2/3
Дата конвертации24.01.2013
Размер331.12 Kb.
ТипИнструкция
1   2   3

5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
5.1. Для участия в аукционе участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку.

5.2. Участник вправе подать только одну заявку.

5.3. Участник не вправе подавать заявку за три месяца до окончания срока аккредитации на электронной площадке.

5.4. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный в Информационной карте (п.15).

5.5. Участник вправе подать заявку в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок, указанных в Информационной карте (п.16).

5.6. Заявка направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 4.2.2. и 4.2.3. настоящей документации об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

5.7. В течение одного часа с момента получения заявки оператор электронной площадки осуществляет блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки, присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

5.8. Участник, подавший заявку, не вправе изменить заявку.

5.9. Участник, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте (п.16), направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
6. Обеспечение исполнения контракта

6.1. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в случае, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено в Информационной карте (п.19-21).

6.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

6.3. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных выше способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.4. Размер обеспечения исполнения контракта указан в Информационной карте (п.19).

6.5. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

п/п

Наименование

Содержание

1

2

3

1.

Форма торгов
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Наименование Заказчика,

контактная информация

Открытый аукцион в электронной форме

http://www.sberbank-ast.ru/
Арбитражный суд Мурманской области

Место нахождения/почтовый адрес: ул. Книповича, дом 20,

г. Мурманск, 183049.

Тел.: (8152) 45-36-18; 45-98-92; 44-50-04;

Факс: (8152) 44-26-51.

Эл. Почта: murmansk.info@arbitr.ru


2.

Предмет контракта (договора)

Выполнение работ по ремонту фасада здания Арбитражного суда Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 20

3.

Источник финансирования заказа

Средства федерального бюджета

4.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта (договора)

Рубль Российской Федерации

5.

Начальная (максимальная) цена контракта (договора)

538925,00 (пятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей

6.

Порядок формирования и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора)

Цена Контракта включает в себя стоимость работ в полном объеме, с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на транспортировку рабочих, стоимость использованных материалов, оборудования, их доставку и разгрузку.

Начальная (максимальная) цена Контракта сформирована на основании сметной документации, утв. ВАС РФ и выполненной ЗАО «РЦСС» (приложение 1 документации об аукционе)

7.

Наименование и объем выполняемых работ

В соответствии с частью IV «Техническая часть» документации об аукционе

8.

Место выполнения работ

г. Мурманск, ул. Книповича, 20

9.

Сроки (периоды) выполнения работ

С момента заключения контракта по 15.06.2012 г.


10.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения работ и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и выставлении счет-фактура, в течение 10 календарных дней

11.

Условия выполнения работ

В соответствии с частью IV «Техническая часть» документации об аукционе

12.

Требования к безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, используемого при выполнении работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

Производить работы в полном соответствии с действующими нормами и правилами и техническими регламентами:

СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть сертифицированы (декларированы) в установленном порядке и иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов

13.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ составляет 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Гарантия распространяется как на выполненные работы, так и на используемые материалы

14.

Требования к участникам размещения заказа

Соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов.

Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.

Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.


15.

Размер обеспечения заявки

2% от начальной (максимальной) цены Контракта

16.

Дата и время окончания срока подачи заявок

28.03.2012 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

17.

Дата окончания срока рассмотрения заявок

02.04.2012 г.

18.

Дата проведения аукциона

05.04.2012 г. Время проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

19.

Размер обеспечения исполнения контракта (договора)

Не установлен

20.

Обязательства по контракту (договору), которые должны быть обеспечены

Не установлены

21.

Реквизиты для внесения обеспечения исполнения контракта (договора) в виде залога денежных средств и внесения средств в виде удержания обеспечения заявки при уклонении участника размещения заказа от заключения контракта (договора)

Нет.

22.

Размещение у субъектов малого предпринимательства

Не установлено


  1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


Приложение 1 – Сметная документация (файл прилагается).

Приложение 2

Техническое задание
Производство работ Подрядчик должен выполнять в полном соответствии со сметой и Техническим заданием.

До начала производства работ Подрядчик должен назначить ответственного по объекту, предоставить список своих работников, допущенных к производству работ на объекте.

Работы производить в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса. В течение рабочего дня учреждения производить работы без использования электроинструмента, подъемных механизмов, оборудования для электрогазосварочных работ. Все работы повышенной шумности выполнять в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни.

Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной машины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном виде (мешках). Не допускается складирования строительного мусора на территории, прилегающей к зданию суда.

При производстве работ предусмотреть устройство временно отсекающих конструкций и укрывной материал, необходимый для изолирования рабочей зоны от других помещений.

Сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик.

Ответственные должностные лица государственного заказчика вправе контролировать фактические объемы и качество выполняемых работ.

В связи с отсутствием свободных помещений в здании суда участник размещения заказа своими силами обеспечивает место хранения стройматериалов и бытовое помещение для своих работников (возможно размещение строительного вагончика на территории у здания суда).

По окончании работ очистить стекла и рамы окон от пятен краски.

Все работы должны выполняться согласно действующим СНиП и ГОСТ на данные виды работ. Все используемые материалы и оборудование, применяемые в процессе выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В ходе производства работ соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта. Производство работ организовать с условием обязательного выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды на весь период подрядных работ. Нести полную ответственность за своевременный вывоз строительных отходов в процессе выполнения работ, приводить территорию в надлежащий порядок.

Приложение 3

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Мы выражаем свое согласие на выполнение работ по ремонту фасада здания Арбитражного суда Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 20, на условиях, предусмотренных аукционной документацией.


ПРИМЕЧАНИЕ: При заполнении данной формы не допускается указывать данные, позволяющие идентифицировать участника размещения заказа.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ ____
г. Мурманск «__» ______ 20__ г.

Арбитражный суд Мурманской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, в лице председателя суда Мельниченко Владимира Николаевича, действующего на основании ФКЗ РФ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г., с одной стороны, и,

__________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона, что отражено в протоколе от ___ _______ 20_ г., заключили настоящий Государственный контракт (далее – «контракт») о нижеследующем:

  1. Предмет Контракта

    1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего контракта работы по ремонту здания Арбитражного суда Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 20, и сдать результаты работ Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Работы производятся согласно утвержденной сметной документации (дефектной ведомости и локальной сметы (Приложение № 1, 2 к настоящему Контракту)).

    2. Все работы по контракту должны быть выполнены в срок до 15.06.2012 г.
1   2   3

Похожие:

Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconПротокол открытого аукциона в электронной форме
Дата и время начала проведения аукциона: 25 ноября 2009 г в 9: 00 по московскому времени
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconДокументация об аукционе по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования...
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconРегламент проведения закупок финансовых услуг для нужд Открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы»
Iv. Отбор финансовой организации путем проведения открытого аукциона в электронной форме 7
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconО проведении открытого аукциона в электронной форме
Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconЗаявка на проведение открытого аукциона в электронной форме
Наименование заказчика (структурное подразделение Администрации городского поселения Лянтор)
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconО проведении открытого аукциона в электронной форме
Красногорского городского поселения с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconПриложение к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме
Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (окдп)
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconПроект подготовлен оэ 18. 09. 2012 Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
О внесении изменений в постановление администрации от 26 июля 2012 года №132 о проведении открытого аукциона в электронной форме
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconДокументация проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку
Заказчик – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический)...
Инструкция участникам открытого аукциона в электронной форме … iconДокументация проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку
Заказчик – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический)...
Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница