Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №929 от 17. 06. 2010




Скачать 204.04 Kb.
НазваниеИменуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №929 от 17. 06. 2010
Дата конвертации22.05.2013
Размер204.04 Kb.
ТипДокументы
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________
г. Ачинск «___» ________20__ г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности № 929 от 17.06.2010 г., с одной стороны, и

______________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________________________________________,

(указывается должность (без сокращений))

действующего на основании _______________________________________________________________,

(указываются данные документа, подтверждающего полномочия)

с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор (далее также – «договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту системы отопления учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Гагарина, 8, корп. 1, (далее также – «работы») и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях настоящего договора. Работы выполняются иждивением Подрядчика.

1.2. Объем, содержание, характеристики работ определяются сметой (Приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30 сентября 2010 года.

1.4. Место выполнения работ: г.Ачинск, ул. Гагарина, 8, корп.1.
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ____________ (______________) рублей, в том числе с учетом НДС __ % - _________ (________) рублей.

2.2. Если по условиям договора объем работ зависит от фактических потребностей Заказчика, то последний оплачивает только выполненные работы даже при согласовании в договоре большего предельно возможного их объема.

2.3. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: авансовый платеж в размере 30% суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения договора на основании предоставляемых Подрядчиком платежных документов, оставшаяся сумма – в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на основании предоставляемых Подрядчиком платежных документов (счета-фактуры).
3.Обязанности Сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, принятых последним на себя согласно условиям настоящего договора;

3.1.2. в течение срока выполнения работ, а также в течение 12 месяцев после окончания выполнения работ, требовать от Подрядчика устранения выявленных в выполненных работах недостатков не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования; при необходимости устранить недостатки, выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением всех расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик обязан возместить указанные расходы не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

3.1.3. требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленного акта о приемке выполненных работ, а также комплекта платежных документов, указанных в пункте 2.3 договора;

3.1.4. в любое время проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения работ;

3.1.5. отказаться от оплаты выполненных без его согласия работ.

3.2. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. требовать подписания Заказчиком акта о приемке надлежащим образом выполненных работ и своевременной оплаты надлежащим образом выполненных работ;

3.3.2. в случае необходимости с письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. При этом Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика и несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. выполнять работы в соответствии с требованиями п. 1.1 договора и Приложений к нему;

3.4.2. устранять недостатки, возникшие по вине Подрядчика, в установленные настоящим договором сроки либо возмещать понесенные Заказчиком расходы на устранение недостатков;

3.4.3. уведомить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ в случае, если соблюдение указаний Заказчика и иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить качество выполняемых работ или повлечь за собой невозможность их выполнения в срок;

3.4.4. выполнять свои обязанности по настоящему договору надлежащим образом, качественно и в установленные сроки.
4. Порядок приемки выполненных работ

4.1. По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику 2 экземпляра акта о приемке выполненных работ, подписанных Подрядчиком.

4.2. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения актов о приемке выполненных работ Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их вида, объема, качества требованиям, установленным договором. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

По результатам произведенной приемки Заказчик направляет Подрядчику 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных работ, подписанный Заказчиком, или мотивированный отказ от принятия выполненных работ с приложением акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.3. Подрядчик, устранивший недостатки/произведший доработки в установленный Заказчиком срок представляет Заказчику отчет об устранении недостатков.

4.4. В случае, если по результатам повторной приемки Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику.

5. Ответственность Сторон. Непреодолимая сила

5.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну десятую процента от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.2. В случае, если работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий договора, в том числе, Приложений к нему, иным, чем просрочка исполнения, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 3 (трех) процентов цены договора вне зависимости от того, были ли выполненные работы приняты Заказчиком.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. Уплата пени (штрафа, неустойки) не освобождает нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Стороны, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющими влияние на исполнение обязательств по договору.

5.6. Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение двадцати календарных дней с момента возникновения указанных обстоятельств уведомить другую Сторону о начале и предполагаемом времени действия указанных обстоятельств.

5.7. В случае наступления указанных в пункте 5.5 настоящего договора обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по договору продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть договор полностью или частично без возмещения другой Стороне возможных убытков.
6. Срок действия договора. Порядок расторжения договора

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по условиям договора.

6.2. Заказчик имеет право в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке, отказавшись от исполнения договора полностью или частично без указания оснований такого отказа. Заказчик, решивший расторгнуть договор в одностороннем порядке, направляет Подрядчику письменное уведомление в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Договор считается расторгнутым с момента принятия Заказчиком решения о его расторжении.

6.3. Настоящий договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет другой Стороне письменное уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении договора или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
7. Особые условия

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.2.В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.4. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего договора или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

7.5. Применимое право – законодательство Российской Федерации.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский

федеральный университет»




Юр.адрес: 662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Гагарина, 8, корп.1

ИНН 2463011853 КПП 244302002 КрФ

ОАО «МДМ Банк» ИНН

5408117935, КПП 246602001 660049, г. Красноярск, ул. Мира, 10 расчетный счет № 40503810508150000001 корр. счет № 0101810300000000759

в РКЦ Железнодорожного района г. Красноярска ГУ Банка России по Красноярскому краю (в рублях), БИК 040484759 ОГРН 1025400001571 ОКПО 57318696


___________________ /________________

«___»______________20__г.

М.П.

Директор Ачинского филиала СФУ

___________________ В.П. Леопа

«___»______________20__г.

М.П.


Приложение №1

к договору подряда № _____________

от _____ ___________________ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ:







Директор Ачинского филиала СФУ
















________________В.П. Леопа













"_____" ____________ 2010 г.


Ачинский филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 662153, Красноярский край г. Ачинск, ул. Гагарина, 8, копр. 1

(наименование стройки)
Смета

на ремонт системы отопления учебного корпуса

(наименование объекта)

Основание: ______________________________













Сметная стоимость: _______________________ тыс. руб.

_89,038

тыс.руб.




Средства на оплату труда: _________________ тыс. руб.

____21,108

тыс.руб.




Сметная трудоемкость: ____________________ тыс. руб.

____154,21

чел.час




Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2010 г.




№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Осн.З/п

Эк.Маш

3/пМех

Осн.З/п

Эк.Маш

3/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ТЕРр65-19- 02

Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг

100 шт.

0,13




























ТЕРр65-14- 03

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм

100 м

трубопро водов

0,8

























3

ТЕР16-02- 001-02

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м трубопро вода

0,8

























4

СЦМ-300- 1484

Кран шаровой В-В размером 3/4

шт

64

























5

ТЕР 16-07- 003-02

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм

1 врезка

64

























6

ТЕР18-03- 001-01

Установка радиаторов: чугунных (радиаторы Заказчика)

2 804,63 = 48 164,63 - 100 x 453,60

100 квт радиаторов и конвекторов

0,14245

























7

ТЕР18-03- 001-01

Установка радиаторов: чугунных (радиаторы б/у)

2 804,63 = 48 164,63 - 100 x 453,60

100 квт радиаторов и конвекторов

0,0555

























8

ТЕР18-07- 001-05

Установка кранов воздушных

1 комплект

4

























9

ТЕР16-07- 005-01

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода, горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м. трубопровода

0,8

























10

ТЭРм12-11-002-08

Заварка свищей на трубопроводах Диаметр наружный, мм: 76 прим.

Стык

7

























11

ТЭРм12-11-002-07

Заварка свищей на трубопроводах Диаметр наружный, мм: 57 прим.

Стык

6

























12

ТЭРм12-11-002-03

Заварка свищей на трубопроводах Диаметр наружный, мм: 25 прим.

Стык

24

























Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.




Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам




Накладные расходы




Сметная прибыль




Итоги по разделу 1 Отопление :




Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)




Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)




Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)




Итого




Индекс 2 квартала 2010 года 4 684,77 * 4,63




Справочно, в ценах 2001г.:




Материалы




Машины и механизмы




ФОТ




Накладные расходы




Сметная прибыль




Итого по разделу 1 Отопление




ИТОГО ПО СМЕТЕ:




Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.




Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам




В том числе, справочно:




Районный к-т 60% (Поз. 1-7, 10-11)




При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-7, 10-11)




Накладные расходы




В том числе, справочно:




74% ФОТ (от 358,82) (Поз. 1-2)




128%*0,9 ФОТ (от 635,99) (Поз. 3-7, 10-11)




Сметная прибыль




В том числе, справочно:




50% ФОТ (от 358,82) (Поз. 1-2)




83%*0,85 ФОТ (от 635,99) (Поз. 3-7, 10-11)




Итоги по смете:




Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)




Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)




Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)




Итого




Индекс 2 квартала 2010 года 4 684,77 * 4,63




Справочно, в ценах 2001г.:




Материалы




Машины и механизмы




ФОТ




Накладные расходы




Сметная прибыль




ВСЕГО по смете /






*указывается Подрядчиком

Подписи сторон:
Подрядчик: Заказчик:

_________ _____________ /______________ Директор Ачинского филиала СФУ
________________ В.П. Леопа

Похожие:

Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №929 от 17. 06. 2010 iconИменуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора XXXXXXXXXXXXX
Комсомольский пр., 134 – 224, действующий на основании Свидетельства серия 74 №004570914 от 19. 02. 2007, с одной стороны, и ООО...
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №929 от 17. 06. 2010 iconИменуемое в дальнейшем заказчик, в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СиДи Лабз», именуемое в
Заказчик, в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СиДи Лабз», именуемое в дальнейшем...
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №929 от 17. 06. 2010 iconСущественные условия Договора
«Одноклассники», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Крейнеса Д. М., действующего на основании Доверенности 02. 11. 2010, с...
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №929 от 17. 06. 2010 iconДоговор
«Челябинский юридический техникум» (лицензия серии а 0002649 от 10 мая 2012 г., рег. №9790), в лице директора Большакова Александра...
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №929 от 17. 06. 2010 icon2. Выполняемые научные работы
Рус, действующее в соответствии с российским законодательством, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора...
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №929 от 17. 06. 2010 iconСанкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем
Дмитровского Александра Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Диалог-Конверсия-спб», именуемое в дальнейшем...
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №929 от 17. 06. 2010 iconОоо «Цертис», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора Лыгина О. А., действующего на основании Устава, и

Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №929 от 17. 06. 2010 iconРегламенты, являющиеся внутренними нормативными документами Исполнителя по оказанию услуг
Назыловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и …, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице …, действующего на...
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №929 от 17. 06. 2010 iconУполномоченным Агентом иностранного туроператора «Emirates Holidays»
Генерального директора Шишкина Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и       в лице      ...
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ачинского филиала Леопа Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №929 от 17. 06. 2010 iconОоо «такси-24 М», именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик», в лице Директора Татаршао Руслана Хамзетовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница