Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем




НазваниеСанкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем
страница1/14
Дата конвертации08.05.2013
Размер2.01 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ДОГОВОР № П-110/12
Санкт-Петербург «____» ____________ 20__ г.
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дмитровского Александра Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Диалог-Конверсия-СПб», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Крамской Надежды Константиновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить наградную атрибутику, памятные призы для нужд СПб ГАУ «Центр подготовки», именуемые в дальнейшем Товар, в количестве, комплектации, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору),являющейся неотъемлемой частью Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в сроки, указанные в настоящем Договоре.

1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является признание заявки Поставщика, выигравшей открытый запрос предложений на право заключения данного Договора, протокол выбора победителя № 104/31200005452-02 от «23» октября 2012 года.

2.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставщик обязуется в установленный Договором срок передать в собственность Заказчика товар надлежащего качества, обозначенный в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

2.2. Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке и согласовать время поставки. Заказчик обязан обеспечить площадку для разгрузки товара.

2.2.Поставка Товара осуществляется единовременно в течение 3 дней с момента заключения Договора, но не позднее 05.11.2012 года.

2.3.Поставка Товара Заказчику, осуществляются силами и за счет Поставщика по адресу:191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 24, административно-хозяйственный отдел.

2.4.Доставка Товара производится транспортом Поставщика, в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при ее перевозке и последующим хранении.

2.5.Требования, связанные с несоответствием поставленного Товара по количеству, могут быть предъявлены Заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня приемки Товара, по качеству – в течение гарантийного срока, установленного на данный Товар. Расхождение по количеству отражаются в Акте приема-передачи товара, который подписывается обеим сторонами. Несоответствие товара по качеству и порядок замены некачественного товара отражаются в Претензии Заказчика, которая направляется Поставщику.

2.6.Поставщик сдает, а Заказчик принимает поставляемый товар на основании товарной накладной и иных документов, предусмотренных законодательством, которые подписываются обеими сторонами в момент фактической передачи товара.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Поставщик обязан:

3.1.1.Поставить Товар в таре или упаковке (за исключением Товара, который по своему характеру не требует затаривания и упаковки) надлежащего качества, в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение№2), в соответствии с ассортиментом и по цене, указанной в Спецификации (Приложение №1). Поставщик не имеет право вносить изменения в Спецификацию в одностороннем порядке.

3.1.2.Поставить Товара в срок, указанный в п.2.2. настоящего Договора.

3.1.3.Безвозмездно устранить выявленные несоответствия Товара по количеству в срок не более 1 (одних) суток с момента оформления Акта приема-передачи Товара, безвозмездно устранить несоответствия товара по качеству в срок, указанной в Претензии Заказчика, направленной Поставщику.

3.1.4.Гарантировать соответствие качества поставляемого Товара государственным стандартам, техническим условиям, иным обязательным требованиям, предъявляемым к Товарам данного рода.

3.1.5.Своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

3.1.6. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от права третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
3.2.Поставщик вправе:

3.2.1.Требовать оплаты по Договору в случае полного и надлежащего исполнения своих обязательств.
3.3. Заказчик обязан:

3.3.1.Своевременно принять Товар, поставленный в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.2.Своевременно оплатить Товар в соответствии со стоимостью, указанной в п. 4.1. настоящего Договора в случае полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств.

3.3.3.Своевременно информировать Поставщика об обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.
3.4.Заказчик вправе:

3.4.1.В случае выявления несоответствия количества и/или качества Товара данным Спецификации (Приложение №1) и/или Технического задания (Приложение№2), требовать от Поставщика надлежащего исполнения своих обязательств по Договору в порядке и сроки, в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.1.3. настоящего Договором.

3.4.2.В случае отказа Поставщика от замены некачественного Товара на качественный или невозможности произвести такую замену в установленный предписанием (Претензией) Заказчика срок, отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества вплоть до надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств.

3.4.3.Требовать от Поставщика передачи и/или замены недостающих отчетных и иных документов, подтверждающих поставку Товара и его соответствие условиям Договора.

4.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Общая стоимость, по настоящему Договору, составляет 1 749 231 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч двести тридцать один) рубль 57 копеек, НДС не облагается.

Установленная настоящим Договору стоимость Товара или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке. Цена Договора фиксированная. Авансирование не предусмотрено.

4.2.Оплата по Договору осуществляются Заказчиком единовременно по факту поставки Товара Поставщиком, в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Сторонами товарной накладной, счета-фактуры (если ее наличие предусмотрено законодательством), акта приема-передачи, на основании выставленного Исполнителем счета. Авансирование не предусмотрено. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.3. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в 1 (одно) дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договором счёт Поставщика, несёт Поставщик.

4.4.Сумма Договора, а также цена единицы Товара включают в себя все расходы связанные с погрузкой, разгрузкой, доставкой, страхованием, лицензированием, вступительными и иными взносами, оплатой услуг третьих лиц, налогов, затрат, издержек и иных расходов, сборов и других обязательных платежей связанных с исполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

4.5. Товары, поставленные с нарушением или отклонением от положений Технического задания и настоящего Договора, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

5.КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
5.1. Качество Товара должно соответствовать образцам (в случае их предоставления Поставщиком), и требованиям, указанным в сертификатах соответствия и/или других технических и иных документах, определяющих качество Товара данного рода.

5.2. Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с сертификатами качества и/или иными документами, подтверждающими соответствие Товара требованиям Технического задания

6.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара ГОСТам и техническим условиям завода изготовителя, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов и другой необходимой документации.

6.2. Приемка Товара по количеству и качеству производиться с участием Заказчика. Заказчик вправе, уведомив Поставщика в письменной форме, отказаться от принятия Товара, в случаях предусмотренных условиями Договора.

6.3. При приеме Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в Спецификации (Приложение №1), в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, качеству.

6.4. По окончании сдачи-приемки Товара Заказчик подписывает товарную накладную, акт приема-передачи. Товар считается переданным Поставщиком и принятый Заказчиком при соответствии количества и комплектации Товара, указанной в накладной.

6.5. Внесение каких-либо изменений в текст товарной накладной после ее составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

6.6. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта приема-передачи обязан направить Поставщику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки.

6.7. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых Поставщиком за свой счет, а также сроков их выполнения, устанавливаемых Заказчиком.

6.8. Поставка недостающего Товара или замена Товара ненадлежащего качества должна быть осуществлена Поставщиком в порядке и сроки, установленные п.3.1.3. настоящего Договора.

6.9. Право собственности на Товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Акта приема-передачи Товара.

6.10. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком, в случае привлечения последних к исполнению своих обязательств.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства о договорах поставки, действующими на территории России.

7.2. В случае нарушения сроков поставки Товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости Товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения.

7.3. В случае несоответствия Товара по количеству и/или качеству, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости Товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента истечения срока замены (допоставки) товара, предусмотренного п. 3.1.3. настоящего Договора до момента исполнения обязательств.

7.4. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости Товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.

7.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.6. Уплата неустойки за нарушение обязательств по договору производится Поставщиком в течении 15 (пятнадцать) дней с момента получения претензии путем перечисления денежных средств по реквизитам Заказчика, указанным в договоре.

7.7. В случаях невыполнения Поставщиком условий настоящего Договора и (или) невыполнения их надлежащим образом, в результате чего Заказчику был причинен материальный ущерб, Поставщик несет ответственность в пределах суммы причиненного материального ущерба.

7.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в поставке Товара от условий Договора, в установленные Заказчиком сроки не были устранены Поставщиком, либо являются существенными и неустранимыми.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
8.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств в установленные Договором сроки, но не позднее, чем до 31.12.2012г.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.3. Основания для расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (наводнения землетрясения, а также изменения законодательства, либо таможенных нормативных документов и т.п.), которые стороны по объективным причинам не предвидели и не могли предвидеть и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается на период действия этих обстоятельств.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, в частности наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, а также отраслевые забастовки, акты и распоряжения органов государственной власти и управления и т. п.

9.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.

9.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне не выполнившей свои обязательства.

9.7.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договору между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договору нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договору или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договору. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. При невозможности урегулирования Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством или согласно условиям настоящего Договора

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
11.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:

11.1.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет: 174 923 (Сто семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать три) рубля 16 копеек.

11.1.2. Обеспечение настоящего Договора представлено Исполнителем в виде: залога денежных средств.

11.1.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие не исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору возвращается Исполнителю не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня даты завершения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Договору, при условии получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем iconО проведении закупки для нужд
Поставка канцелярских товаров для нужд спб гау «Центр подготовки спортивных команд Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем iconСанкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социального обслуживания

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем iconЗакон санкт-петербурга
Законом Санкт-Петербурга от 8 мая 2001 года n 348-46 (Новое в законодательстве Санкт-Петербурга. Прил к Вестн. Законодат собрания...
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем iconГосударственное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного профессионального образования  Центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 
СПб   Региональный  центр  оценки  качества  образования  и  информационных  техно
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем iconОбразовательные Internet-ресурсы
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов...
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем iconПравительство санкт-петербурга постановление
...
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем iconПубличный отчет директора гбоу средней школы №147 Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2011 году в школе обучались 506 учащихся. Окончили среднюю (полную) школу 17 выпускников
...
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем iconСборник научных работ по материалам ii-й Международной конференции под редакцией И. В. Добрякова Санкт-Петербург, 3 5 октября 2003 года
Институт акушерства и гинекологии рамн им. Д. О. Отта, Межрегиональная Ассоциация перинатальной психологии и медицины, Международный...
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем iconГосударственное образовательное учреждение дополнительного образования детей  Центр детского (юношеского) технического творчества  Московского района Санкт-Петербурга 
Буклеты - одни  из  самых  востребованных  и  одновременно  распространённых  рекламных 
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем iconМетодическое пособие посвящено использованию возможностей икт в преподавании литературы важнейшего предмета в гуманитарной области.
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации специалистов...
Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница